Исковое заявление о взыскании неустойки

Исковое заявление о взыскании задолженности и штрафной пени за выполненные Подрядчиком работы по Государственному контракту № _________

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «М» /Адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 22. Почтовый адрес представителя: 129090, г. Москва, Васнецова переулок, д.9, стр.1/ Тел./факс: (495) 684-75-72
————————————————————————- Ответчик 1: ФГОУ «Б» /Адрес:__________________________________________/
Ответчик 2: Федеральное агентство «В» /Адрес:__________________________________________/

_________________________________________________

Цена иска 721 262,00 рублей

Сумма госпошлины: 13 712,63 рублей (пп. 1 п. 1 ст. 333 НК РФ)

Исковое заявление

о взыскании задолженности и штрафной пени за выполненные Подрядчиком работы по Государственному контракту № _________

30 июля 2009 г. между Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Б» (далее Государственный заказчик/Ответчик 1) и ООО «М» (далее – Подрядчик/Истец) на основании Протокола № _________________ от 22.07.2009 г. (Приложение 6) был заключен Государственный контракт № ___________ (далее – Государственный контракт) (Приложение 5).

Согласно п. 1.1 Государственного контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести работы по текущему ремонту санузлов (3 этаж левое и правое крыло) общежития по адресу: г. Москва, ул. Речников, 16 (далее – Объект) в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой (Приложение 7) и техническим заданием. Заказчик обязался по Государственному контракту создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную сумму (п. 1.1. Государственного контракта).

Стоимость работ по Государственному контракту определена «Протоколом соглашения о твердой контрактной цене» (Приложение № 1 к Государственному контракту) и составляет 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп., в т. ч. НДС 18% 109 220 (Сто девять тысяч двести двадцать) рублей 33 коп. Цена является твердой и пересмотру не подлежит.

Срок выполнения работ был определен с 31 июля 2009 г. по 31 августа 2009 г. (п. 1.3. Государственного контракта).

Стороны пришли к соглашению, что расчет за работу Подрядчика будет произведен Государственным заказчиком до конца IV (четвертого) квартала 2009 г., ежемесячно равными долями, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 (п. 2.1.3. Государственного контракта).

Подрядчик выполнял работы на Объекте с 31 июля 2009 г. и вел Журнал производства работ ф-КС-6 (Приложение 10).

В период выполнения Подрядчиком работ от Заказчика поступило предложение изменить объем работ, о чем был подписан акт № 4 об изменении объемов и видов строительных работ от 07.08.2009 г. (Приложение 11). После завершения всех работ, предусмотренных Государственным контрактом, Истец представил Ответчику:

Акт № 1 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) (Приложение 9) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за период с 31 июля 2009 г. (ф-КС-3) (Приложение 8).

Заказчиком была создана Комиссия по приемке выполненных Подрядчиком работ. В ходе предварительного осмотра работ, выполненных по Государственному контракту, от Ответчика поступило предложения внести изменения по видам и объемам работ, что подтверждается Актом контрольного осмотра Объекта от 01.09.2009 г. (Приложение 12). В результате часть закупленных Истцом строительных материалов оказалась непригодна для завершения работ. Для продолжения работ и их завершения Истцом были использованы, не включенные в смету дополнительные строительные материалы.

Подрядчик исполнил требования Государственного заказчика и выполнил работы в полном объеме и в соответствии с достигнутыми соглашениями, о чем свидетельствует подписанный Заказчиком Акт о приемке выполненных работ от 24.09.2009 г. – «Установка гидрозатвора и герметизация в санузле 3-го этажа правого и левого крыла» (Приложение 13).

Таким образом, предварительные испытания приняты Ответчиком с положительным результатом. Все вышеуказанные промежуточные акты приемки работ Ответчиком были подписаны без замечаний.

Однако Акт ф-КС-2 и справка ф-КС-3 Ответчиком подписаны не были, мотивированного отказа от приемки работ не поступало.

В связи с этим Истец снова уведомил Ответчика о необходимости организации приемки работ, что подтверждается Письмом ООО «М» исх. № 107 от 06.10.2009 г. (получен Ответчиком 07.10.2009 г.) (Приложение 14).

13.10.2009 г. была осуществлена приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом санузлов (3 этаж левое и правое крыло) общежития по адресу: г. Москва, ул. Речников, 16 и был подписан соответствующий акт об этом (Приложение 15). Однако вторые экземпляры акта ф-КС-2, справки ф-КС-3, акта приемки Объекта в эксплуатацию Государственным заказчиком возвращены Подрядчику не были.

Между сторонами велись переговоры с октября 2009 г. по исполнению обязательств Государственным заказчиком в части оплаты произведенных Подрядчиком на Объекте работ и передачи Подрядчику подписанных двусторонних документов, подтверждающих приемку работ (Акт ф-КС-2, справка ф-КС-3).

Поскольку оплата за выполненные Подрядчиком работы произведена Государственным заказчиком не была, то Подрядчик был вынужден направить Ответчику претензию Исх. № 188 от 18.12.2009 г. (Приложение 18). Указанная претензия была оставлена ФГОУ «Б» без ответа.

Ответчику была снова заявлена претензия исх. № 189 от 23.12.2009 г. (получена Ответчиком 24.09.2009 г.) (Приложение 19), в котором ООО «М» (Подрядчик) в очередной раз информировал ФГОУ «Б» о проделанной работе, направленных документах, подтверждающих факт выполнения условий Государственного контракта и напоминал об образовавшейся задолженности. Также были повторно направлены документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт ф-КС-2, справка ф-КС-3) (Приложение 20-21).

В ответ на поступившую претензию Ответчик направил Истцу свою претензию от 30.12.2009 г. исх. № 03/1753 (Приложение 22), в которой ссылается на пропуск Подрядчиком срока выполненных работ (более 3-х месяцев), на несоответствие работ техническому заданию и предмету электронного аукциона. Также Ответчик просит в добровольном порядке погасить сумму штрафной неустойки из расчета 0,5% от общей стоимости работ (п.4.3 Контракта).

Истец считает требования Ответчика, изложенные в Претензии необоснованными по следующим основаниям.

Согласно Акту № 4 изменение объемов и видов строительных работ от 07.08.2009 г. стороны пришли к соглашению о необходимости изменить первоначально составленное техническое задание в соответствии с возникновением не учтенных и более значимых ремонтных работ. Данный Акт был подписан представителями сторон.

Кроме того, 01.09.2009 г. был составлен Акт контрольного осмотра Объекта и представителями сторон были согласованы замечания по выполненным работам.

Подписанные Акты (Акт № 4 изменение объемов и видов строительных работ от 07.08.2009 г. и Акт контрольного осмотра объекта от 01.09.2009 г.) подтверждают, что работы по Государственному Контракту были выполнены в срок и у Заказчика имелись лишь замечания по выполненной работе.

Поскольку конкретный срок устранения недостатков в Акте отражен не был, то учитывая объем работ и по смыслу п. 1 ст. 723 ГК РФ замечания должны быть устранены в разумный срок.

По окончанию завершения устранения недоделок сторонами был составлен и подписан Акт о приемке выполненных работ от 24.09.2009 г. – «Установка гидрозатвора и герметизация в санузле 3-го этажа правого и левого крыла» (Приложение 13).

Подписанный Государственным заказчиком промежуточный акт приемки работ подтверждает факт выполнения работ Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. Соответственно, сдача и приемка работ Заказчиком документально подтверждена, в связи, с чем у Государственного заказчика возникла обязанность по оплате результата работ.

Более того, в период с 11 по 18 декабря также были подписаны сторонами Акты контрольного обмера наружных (видимых) выполненных работ. Данные Акты прилагаются к настоящему исковому заявлению:

— Акт № 1 контрольного обмера наружных (видимых) выполненных работ от 11.12.2009 г. (Приложение 16);

-Акт № 4 контрольного обмера наружных (видимых) выполненных работ от 18.12.2009 г. (Приложение 17).

Следует отметить, что до направления претензий Ответчику замечаний по объемам и срокам Подрядчик не получал.

Соответственно, все работы, предусмотренные Государственным контрактом были выполнены ООО «СК «МАРИОН» надлежащим образом. В настоящее время Ответчик пользуется результатом работ, который имеет для него потребительскую ценность и уклоняется от оплаты выполненных Подрядчиком работ.

Соответственно, размер задолженности ФГОУ «Б» на дату подписания искового заявления составляет 721 262 (Семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 00 коп., из которых 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. сумма основного долга и 5 262 (пять тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 коп. сумма законной неустойки (Приложение 4).

Невыполнение условий Государственного контракта, а именно неоплата результата подрядных работ Заказчиком явилась основанием для обращения Подрядчика в Арбитражный суд с настоящим иском.

«По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» ( п.1 ст.702 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ «по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену».

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (п.1 ст. 746 ГК РФ).

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства могут возникать из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в законодательстве РФ.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). Исполнение обязательства состоит в совершении кредитором и должником действий, составляющих содержание их прав и обязанностей.

В п.1 ст.711 ГК РФ определено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, Заказчик обязан уплатить Подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Согласно п. 2.1.3 Государственного контракта №______ обязанностью Государственного заказчика было произвести расчет за работу Подрядчика до конца IV (четвертого) квартала 2009 г., ежемесячно равными долями. Сумма Контракта является твердой и составляет 716 000,00 рублей.

Поскольку между сторонами был заключен Государственный контракт и Ответчик на день предъявления иска не погасил свою задолженность перед Истцом, то в этой связи Истец, применяя правила п.9 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов и на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», просит взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательства.

Размер неустойки рассчитывается как: одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства (п.9 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 г.).

Применяя Указание Банка России от 25.12.2009 г. №2369-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» с 28 декабря 2009 г. ставка рефинансирования равняется 8,75%.

Расчет неустойки прилагается к настоящему исковому заявлению.

Расчет штрафных санкций следующий:

Поскольку расчет за работу Подрядчика должен быть произведен Государственным заказчиком до конца IV (четвертого) квартала 2009 г., после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 (п. 2.1.3. Государственного контракта), а IV квартал — 4 четверть года, состоящая из 3 месяцев: октября, ноября, декабря, то соответственно наступление момента начисления штрафных санкций происходит с 1 января 2010 года.

На сегодняшний момент просрочка платежа составляет (момент подачи искового заявления 28.01.2010 г.) – 28 дней.

716 000,00 * 1/300 8,75% * 28 = 5 262 руб. 00 коп.

2. Что касается законности и обоснованности привлечения к делу второго Ответчика Федерального агентства «В».

Государственный контракт № ___________ был заключен между Истцом и ФГОУ «Б».

В соответствии с ч. 1 ст. 120 ГК РФ, Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.

Имущество, закрепленное за ФГОУ «Б» на праве оперативного управления, является федеральной собственностью.

Согласно ч. 2 ст. 120 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 ГК РФ от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

Учредителем ФГОУ ВПО МГАВТ является Правительство РФ. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2004 № 1748-р (ред. от 15.08.2008) «Об утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росморечфлота» Федеральное государственное учреждение «Б» находится в ведении Федерального агентства «В» (разд. II, п. 18).

Согласно п. п. 5.2 и 5.12 Положения о Федеральном агентстве, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № ___ от __________, Федеральное агентство осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения функций в установленной сфере деятельности, также осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных на него функций.

В силу ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) главный распорядитель средств федерального бюджета — орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств.

Согласно ч. 10 ст. 158 БК РФ главный распорядитель средств федерального бюджета, выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных бюджетных учреждений. Выплата денежных средств производится за счет казны Российской Федерации из средств федерального бюджета, выделенных федеральным органам исполнительной власти как главным распорядителям средств федерального бюджета.

Как усматривается из Положения о Федеральном агентстве, агентство осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, относительно подведомственных предприятий, учреждений и т.д. (п. 5.12 Положения).

Имущество учреждения находится в федеральной собственности и закреплено за учреждением на праве оперативного управления (ст. 120, 296 ГК РФ).

Постановлением № 23 от 22.06.06 Пленум ВАС РФ определил, что согласно ч. 2 ст. 120 ГК РФ по обязательствам государственного учреждения субсидиарную ответственность несет собственник имущества учреждения Российская Федерация, которую представляет главный распорядитель средств федерального бюджета.

В соответствии ч. 1 ст. 399 ГК РФ до предъявления требования к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарная ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требований кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено к лицу, несущему субсидиарную ответственность.

В данном случае в силу ст. 120 ГК РФ, п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник имущества учреждения, то есть Российская Федерация в лице главного распорядителя средств соответствующего бюджета, в данном случае Федеральное агентство морского и речного транспорта.

В соответствии с разъяснениями указанными в п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» разрешая вопрос о привлечении собственника имущества учреждения к субсидиарной ответственности по долгам учреждения, судам необходимо иметь, что исходя из пункта 1 статьи 399 ГК РФ до предъявления требования к субсидиарному должнику кредитор должен предъявить требование к основному должнику. При этом кредитор вправе предъявить требование к субсидиарному должнику лишь в случае, если основной должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование. В соответствии с пунктом 2 статьи 120 ГК РФ собственник имущества учреждения несет субсидиарную ответственность по его обязательствам только при недостаточности у учреждения находящихся в его распоряжении денежных средств. В связи с этим ответственность собственника имущества учреждения является особым видом субсидиарной ответственности, на который общие нормы о субсидиарной ответственности, установленные статьей 399 ГК РФ, распространяются с особенностями, установленными статьей 120 Кодекса. Особенность такой ответственности состоит в том, что собственник имущества учреждения не может быть привлечен к ответственности без предъявления в суд искового требования к основному должнику.

При изложенных обстоятельствах Истец считает, что Федеральное агентство «В», как орган государственной власти, осуществляет полномочия собственника в отношении имущества, закрепленного за ФГОУ «Б» на праве оперативного управления, и является главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении ФГОУ «Б», в связи с чем как собственник имущества несет субсидиарную ответственность по долгам подведомственного учреждения – ФГОУ «Б».

Учитывая изложенное, требования Истца подлежат удовлетворению в порядке субсидиарной ответственности и взысканию с Российской Федерации в лице Федерального агентства «В» за счет казны Российской Федерации при недостаточности средств у ФГОУ «Б».

На основании ч. 2 ст. 120 ГК РФ, Истец привлекает в качестве другого Ответчика – Федеральное агентство морского и речного транспорта за счет казны Российской Федерации.

Кроме того, Истец в связи в связи с осуществлением действий, направленных на защиту своих интересов в рамках судебного производства, понес судебные расходы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) 00 коп., что подтверждается Договором № 7-10/ЮКД об оказании консультационных правовых услуг от 13.01.2010 г. (Приложение 23).

Именно для осуществления квалифицированной юридической защиты своих прав и интересов, Заявитель был вынужден обратиться в ООО «Юридическая компания «Лекс», в штате которой имеются специалисты, обладающие познаниями в области коммерческого права, и имеющие большой опыт разрешения экономических споров в арбитражном суде г. Москвы.

Расходы Истца (Приложение 24) на оплату юридических услуг ООО «Юридическая компания «Лекс» в соответствии со ст. 106 АПК РФ относятся к категории судебных издержек, понесенных лицом, участвующим в деле, в связи с рассмотрением дела арбитражным судом. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Пунктом 7.1 Государственного контракта предусмотрено положение о договорной подсудности при не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 1, 4, 27, 37, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОСИМ УВАЖАЕМЫЙ СУД:

1. Взыскать с Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Б» сумму задолженности в размере 721 262 (Семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 00 коп., из которых 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. сумма основного долга и 5 262 (пять тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 коп. сумма законной неустойки, в пользу ООО «М», а при недостаточности денежных средств у ФГОУ «Б» с собственника его имущества – Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета Федерального агентства «В».

2. Взыскать с ФГОУ «Б» по данному делу расходы Истца на оплату услуг представителя в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

3. Взыскать с ФГОУ «Б» в пользу Истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 712 (Тринадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 63 коп.

1. Доверенность представителя ООО «М» от _________ (оригинал) – на 1 л.
2. Платежное поручение об оплате государственной пошлины № __ от __.__.2009 г. (оригинал) – на 1 л.
3. Почтовые квитанции об отправлении иска в адрес Ответчиков и описи вложений (оригиналы) – на 4 л.
4. Расчет задолженности Ответчика – на 1 л.
5. Государственный контракт № ___________ от 30 июля 2009 г. с Приложением 1 (копия) – на 4 л.
6. Протокол № ________________ от 22.07.2009 г. открытого аукциона в электронной форме (информация с сайта) – на 3 л.
7. Локальный сметный расчет, утвержденный сторонами (копия) — на 16 л.
8. Справка (форма КС-№3) о стоимости выполненных работ и затрат (копия) – на 1 л.
9. Акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ (копия) — на 5 л.
10. Журнал производства работ на Объекте (форма КС-6) (копия) – на 5 л.
11. Акт №4 изменения объемов и видов строительных работ от 07.08.2009 г. (копия) – на 1 л.
12. Акт контрольного осмотра объекта от 01.09.2009 г. (копия) – на 1 л.
13. Акт о приемке выполненных работ от 24.09.2009 г. – «Установка гидрозатвора и герметизация в санузле 3-го этажа правого и левого крыла» (копия) – на 1 л.
14. Письмо от 06.10.2009 г. ООО «М» исх. № 107 (копия) — на 1 л.
15. АКТ от 13.10.2009 г. приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом санузлов (3 этаж левое и правое крыло) общежития по адресу: г. Москва, ул. Речников,16 (копия) – на 1 л.
16. Акт № 1 контрольного обмера наружных (видимых) выполненных работ от 11.12.2009 г. (копия) — на 3 л.
17. Акт № 4 контрольного обмера наружных (видимых) выполненных работ от 18.12.2009 г. (копия) — на 3 л.
18. Претензионное письмо ООО «М» от 18.12.2009 г. исх. № 188 (копия) – на 1 л.
19. Предарбитражное уведомление ООО «М» от 23.12.2009 г. исх. № 189 (копия) – на 2 л.
20. Опись документов от 22.12.2009 г., сданных в ФГОУ «Б» (копия) – на 1 л.
21. Почтовая квитанция и опись документов от 22.12.2009 г., направленных в адрес ФГОУ «Б» (копия) – на 2 л.
22. Претензия ФГОУ «Б» от 30.12.2009 г. исх. № 03/1753 (копия) – на 5 л.
23. Договор № 7-10/ЮКД об оказании консультационных правовых услуг от 13.01.2010 г . (копия) – на 5 л.
24. Платежное поручение № __ от __.__.2009 г. об оплате услуг представителя по договору № 7-10/ЮКД об оказании консультационных правовых услуг от 13.01.2010 г . (копия) – на 1 л.
25. Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ «М» и присвоении ОГРН __________________ г. (копия) – на 1 л.
26. Устав «М» (копия) – на __ л.
27. Выписка из Протокола о назначении генерального директора «М» (копия) – на __ л.
28. Приказ о вступлении в должность генерального директора «М» (копия) – на __ л.

В Арбитражный Суд г. Москвы

/115191, г. Москва, Большая Тульская ул., д.17/

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «М» /Адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 22. Почтовый адрес представителя: 129090, г. Москва, Васнецова переулок, д.9, стр.1/ Тел./факс: (495) 684-75-72
————————————————————————- Ответчик 1: ФГОУ «Б» /Адрес:__________________________________________/
Ответчик 2: Федеральное агентство «В» /Адрес:__________________________________________/

_________________________________________________

Цена иска 721 262,00 рублей

Сумма госпошлины: 13 712,63 рублей (пп. 1 п. 1 ст. 333 НК РФ)

Расчет задолженности ФГОУ «Б»

Государственный контракт № _______________

I. 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. сумма основного долга Ответчика за выполненные Подрядчиком работы по Государственному контракту № ____________.

II. Расчет пени, подлежащей начислению за невыполнение обязательств Государственным заказчиком в установленный срок по Государственному контракту № ____________ (п. 9 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов и на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») по состоянию с 01.01.2010 г. по 28.01.2010 г.:

Размер неустойки рассчитывается как: одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства (п. 9 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 г.).

Применяя Указание Банка России от 25.12.2009 г. №2369-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» с 28 декабря 2009 г. ставка рефинансирования равняется 8,75%.

Расчет штрафных санкций следующий:

Поскольку расчет за работу Подрядчика должен быть произведен Государственным заказчиком до конца IV (четвертого) квартала 2009 г., после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 (п. 2.1.3. Государственного контракта), а IV квартал — 4 четверть года, состоящая из 3 месяцев: октября, ноября, декабря, то соответственно наступление момента начисления штрафных санкций происходит с 1 января 2010 года.

На сегодняшний момент просрочка платежа составляет (момент подачи искового заявления 28.01.2010 г.) – 28 дней.

716 000,00 (общая сумма долга по Государственному контракту) * 1/300 8,75% (Указание Банка России от 25.12.2009 г. №2369-У «О размере ставки рефинансирования Банка России») * 28 (количество дней просрочки с01.01.2010 г. по 28.01.2010 г.) = 5 262 руб. 00 коп. – законная неустойка.

ИТОГО ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФГОУ МГАВТ

по состоянию на — 28.01.2010 г. составляет:

716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. (сумма основного долга Ответчика) + 5 262 руб. 00 коп. (законная неустойка) = 721 262 (Семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 00 коп.

Иск о взыскании задолженности по договору поставки

Это образец. Он не может быть применен ко всем делам.

Если Вам необходим юрист или адвокат по взысканию задолженности или неустойки по договору поставки, то рекомендую ознакомиться с этой услугой по ссылке выше.

В Арбитражный суд города Москвы
Истец: ООО «Е.»
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 25
Представитель истца:
Хоруженко А.С.
Юридическое бюро «Moscow legal»
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15
https://msk-legal.ru
тел: 8(495)664-55-96
Ответчик: МУП «В.»
400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида
Сумма иска: 620__3,19 рублей
Сумма госпошлины: 18083,35 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности, неустойки по договору поставки

«25» февраля 20__ г. между МУП «В.» и ООО «Е.» был заключен Договор поставки (далее – «Договор»). Согласно условиям Договора ООО «Е.» (Истец) обязалось поставить МУП «В.» (Ответчик) товар согласно спецификации, а Покупатель, в свою очередь, оплатить указанный товар.

Истец свои обязательства по Договору выполнил в полном объеме. Согласно п. 3.1. Договора срок поставки товара составляет 49 дней с момента подписания договора (Спецификация от 28.02.20__г.), т.е. до 18.04.20__г. Однако уже 17.04.20__ г. товар, согласно спецификации, был передан Ответчику. Данный факт подтверждается подписанной сторонами товарной накладной от 17.04.20__г. Никаких претензий по качеству или количеству товара ни в момент приемки товара, ни впоследствии от Ответчика не поступало. Согласно п. 3.5. Товар считается поставленным, а Поставщик – выполнившим свои обязательства по поставке с момента подписания Сторонами товаросопроводительных документов.

Согласно п.7.1. стоимость Договора составила 734054 руб. 40 коп. П. 7.2. Договора (условия и порядок оплаты Товара) определяет отсрочку платежа в течение тридцати одного дня с момента поступления Товара на склад Покупателя. Таким образом, учитывая, что поставка была исполнена 17.04.20__г., обязательства по оплате Ответчиком наступили 18 мая 20__ года. Однако Ответчик свои обязательства по оплате по Договору до настоящего момента не исполнил.

Ответчик неоднократно признавал наличие у него перед Истцом неисполненных обязательств. Так в ответ на претензию по нарушению сроков оплаты исх. от 27.05.20__г. Ответчик предоставил Гарантийное письмо от 12.06.20__г, в котором обязался оплатить задолженность в срок до 20.06.20__г. Далее письмом от 25.06.20__ г. Ответчик также признал наличие задолженности, но указал, что вынужден производить оплату по договору через сторонние компании и погасить задолженность до 31.07.20__г. Кроме того, 01.07.20__г. между сторонами был подписан Акт сверки взаимных расчетов, подтверждающий наличие задолженности. 02.07.20__ г. Сторонами было подписано Дополнительное соглашение о рассрочке платежа по Договору, согласно которому Ответчик обязался исполнить обязательства в срок до 31.07.20__г.

В рамках досудебных переговоров МУП «В.» частично погасило задолженность в размере 20__41,51 руб. Денежные средства были получены по платежному поручению в размере 38241,51 руб. и платежным поручением от 24.07.20__г. на сумму 20__00 руб. В настоящий момент времени сумма задолженности Ответчика составляет 595812,89 (Пятьсот девяносто пять) руб. 89 коп.

Согласно п. 9.3 Договора, а также п.4 Соглашения о рассрочке платежа по Договору от 25.02.20__ г. за нарушение сроков оплаты Поставщик имеет право требовать уплатить штрафную неустойку в размере 0.01% от суммы задолженности за каждый день просрочки начиная с 23.05.20__ г. По состоянию на 20.11.20__ г. размер неустойки составляет = 595812,89 * 0,01% * 182 (дня) = 20__3,79 руб.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.20__ (ред. от 04.12.20__) «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» В денежных обязательствах, возникших из договоров, в частности, предусматривающих обязанность должника произвести оплату товаров, работ или услуг либо уплатить полученные на условиях возврата денежные средства, на просроченную уплатой сумму подлежат начислению проценты на основании статьи 395 Кодекса.

Законом либо соглашением сторон может быть предусмотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения денежного обязательства. В подобных случаях суду следует исходить из того, что кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих мер, не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено законом или договором.

Таким образом, Истец полагает необходимым взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. По состоянию на 20.11.20__ г. размер процентов составляет = (595812.89) * 182 (дня) * 8.25/36000 = 20__0 руб. 36 коп.

Согласно ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В рамках подготовки к судебному разбирательству Истец понес расходы на оплату услуг представителя по Соглашению об оказании юридической помощи в размере 100 000 руб., оплату государственной пошлины при подаче искового заявления в размере 18 083,35 руб.

В адрес Ответчика неоднократно направлялись претензии (исх. от 27.05.20__г. и исх. от 14.10.20__г.) о необходимости погашения задолженности. Однако до настоящего времени денежные средства не оплачены.

Согласно п. 6 Соглашения о рассрочке платежа от 02.07.20__г. при не достижении взаимоприемлемого решения Стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, что определяет в данном случае подсудность дела Арбитражному суду г.Москвы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310 ГК РФ, а также ст.ст. 37, 110, 125 – 126, 127, 167 АПК РФ,

ПРОШУ УВАЖАЕМЫЙ СУД:

1. Взыскать с Ответчика задолженность по договору в размере 595812,89 руб.
2. Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ в размере 20__0,30 руб.
3. Взыскать с Ответчика сумму госпошлины за подачу искового заявления в Арбитражный суд г. Москвы в размере 18083,35 руб.
4. Взыскать с Ответчика компенсацию стоимости услуг представителя в размере 20__00 руб.
5. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, https://msk-legal.ru

Приложение:

1. копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Е.»;
2. копия решения о назначении ген. Директора ООО «Е.»;
3. копия решения о назначении ген. Директора ООО «Е.»;
4. копия свидетельства о регистрации юр. лица;
5. копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ;
6. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7. копия устава ООО «Е.»;
8. доверенность от 09 января 20__г. на технического директора;
9. копия договора поставки от 25.02.20__г.;
10. копия товарной накладной от 17.04.20__г.;
11. копия доверенности от 16.04.20__г. на получение товарно-материальных ценностей;
12. копия претензии исх. от 27.05.20__г.;
13. копия письма Ответчика от 12.06.20__г.;
14. копия письма Ответчика от 25.06.20__ г.;
15. копия Акта сверки от 01.07.20__г.;
16. копия Соглашения о рассрочке платежа от 02.07.20__г.;
17. копия письма Ответчика от 25.07.20__г.;
18. копия претензии в адрес Ответчика исх. от 14.10.20__г.
19. копия документов, подтверждающих отправку претензии Ответчику;
20. копия письма Ответчика от 23.10.20__г.;
21. копия Соглашения об оказании юридической помощи от 08.10.20__г.;
22. копия платежного поручения от 09.10.20__г.
23. платежное поручение от 07.10.20__г. – государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде г. Москвы;
24. документы об отправке искового заявления и материала ответчику;
25. доверенность на представителя.
26. выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.) (https://msk-legal.ru)

Представитель истца
по доверенности _______________/Хоруженко А.С./
«20» ноября 20__ г.

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного «___»___________ ____ г. между нашей организацией (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению ________________ (наименование объекта) не позднее «___»__________ ____ г. (п. ___ договора).
Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только «___»____________ ____ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.
В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Договором строительного подряда N __ от «__»________ ____ г. предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров (п. ___ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.
Истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении была направлена претензия (исх. N _ от «__»____ ___ г.) на сумму _______ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).
В ответе на претензию (исх. N __ от «___»_________ ____ г.) ответчик претензионные требования не признал, ссылаясь на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на «___»___________ ____ г. подтверждается _________ (привести доказательства).
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, прошу:
взыскать с ответчика в пользу нашей организации подлежащую уплате неустойку за __ дней просрочки начала строительных работ в размере _______________ рублей. Расчет неустойки прилагается.
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ _________________________________________________________.
Приложения:
1. Договор строительного подряда от «__»_______ ___ г. N ___ — на __ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ — на ___ стр.;
3. Копия претензии от «___»________ ____ г. — на ____ стр.;
4. Уведомление о вручении претензии — на ____ стр.;
5. Ответ на претензию N __ от «___»________ ____ г.;
6. Расчет неустойки — на ___ стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, — на ___ стр.;
8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), — на __ стр.;
9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.), — на ___ стр.;
10. Копия свидетельства о государственной регистрации — на ___ стр.;
11. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, — на ___ стр.;
12. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска — на ___ стр.

Исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам

Закон закрепляет ответственность за неуплату алиментов, поэтому исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам встречается в судах достаточно часто. Правовой основой таких исков является ст. 115 Семейного кодекса РФ. Распространяется она на невыплаты алиментов в полном объеме. И в части.

Составление такого документа имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при обращении в суд. Наши рекомендации и примеры документов помогут составить исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам собственными силами.

Скачать образец:

Пример искового заявления о взыскании неустойки по алиментам

Исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам

В соответствии с судебным приказом от 15.11.2021 г. мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района г. Барнаула Ответчик, Неклюдов Валентин Алексеевич, обязан выплачивать алименты на содержание нашего малолетнего ребенка, Неклюдовой Оксаны Валентиновны, 2012 г.р., в размере ¼ всех своих доходов ежемесячно, начиная с 15.11.2021 г.

Однако в нарушение судебного приказа о взыскании алиментов Ответчик не произвел ни одной выплаты. Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя от 30.03.2022 г. произведен расчет задолженности Неклюдова В.А. за неуплату алиментов. Он составил 45 000 руб.

По состоянию на 01.05.2022 г. алименты Неклюдовым В.А. не уплачены. Исходя из положений ст. 115 СК РФ, неустойка составляет 0,1% за каждый день просрочки. Таким образом, размер неустойки составляет 17 325 руб. (прилагается для каждой выплаты в размере 9000 руб. ежемесячно).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 80, 115 СК РФ, 131-132 ГПК РФ,

1. Взыскать с Неклюдова В.А., 25.02.1980 г.р., уроженца Казахской ССР, в пользу Неклюдовой С.К., 13.10.1895 г.р., неустойку за просрочку уплаты алиментов на содержание Неклюдовой П.В. в размере 17 325 руб.

1. Расчет неустойки
2. Квитанция об уплате госпошлины в суд
3. Постановление ОСП Центрального района г. Барнаула о размере задолженности
4. Копия свидетельства о рождении Неклюдовой О.В.
5. Уведомление об отправке иска и документов ответчику

Неклюдова С.К. 01.12.2022 г.

Как составить исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам

Алименты могут быть назначены по решению суда. Или по соглашению об уплате алиментов. В первом случае размер неустойки законодатель закрепил в ст. 115 Семейного кодекса: одна десятая процента (0,1) от суммы не уплаченных вовремя алиментов за каждый день просрочки. Если между сторонами действует соглашение касательно порядка уплаты алиментов, такая неустойка определяется соглашением.

Помимо неустойки можно и взыскать полученные в результате неисполнения такого обязательства убытки. Например, займы на оплату обучения, задолженность по оплате детского сада и др. Все убытки должны быть реально причиненными, суммы подтверждены документально, доказана причинно-следственная связь между убытками и невыплатой алиментов в установленный срок.

По общему правилу рассчитывается неустойка за каждый просроченный платеж. Размер задолженности рассчитывается службой судебных приставов в рамках исполнительного производства по решению суда или если соглашение между родителями удостоверено нотариально. Если размер неустойки составит значительную денежную сумму, которую вряд ли возможно взыскать с ответчика, истец вправе самостоятельно ее уменьшить.

К заявлению обязательно прикладывается квитанция об уплате госпошлины (определяется по общим правилам от цены иска). Обязательно приложите решение суда о назначении алиментов или соглашение между родителями, документы службы судебных приставов, расчет неустойки и задолженности по алиментам и документы, подтверждающие отсутствие выплат, а также копию иска и всех материалов для ответчика.

Подача документов и рассмотрение дела

Подготовленный иск подается в районный суд по месту жительства ответчика. Если цена иска составляет значительную сумму, то одновременно с иском можно подать ходатайство об уменьшении размера госпошлины, об отсрочке или рассрочке ее уплаты. Если истец не работает по объективным причинам можно просить и об освобождении от уплаты госпошлины.

Подавая в суд такой документ, необходимо учитывать, что в неуплате алиментов должна быть вина ответчика. То есть он должен иметь реальную возможность их выплачивать, но не делать этого. В противном случае суд откажет в удовлетворении искового заявления о взыскании неустойки по алиментам.

12 вопросов по теме

Подготовленный иск о взыскании неустойки по алиментам подается в мировой суд по месту жительства ответчика или истца?

Такой иск подается по месту жительства ответчика.

Здравствуйте, заявление о выплате неустойки подаётся мировому судье? Если долг свыше 100 тыс рублей не в суд сразу разве? Спасибо

Требования о взыскании неустойки по алиментам относятся к делам из семейно-правовых отношений. Согласно п. 4 ч. 1 статьи 23 ГПК РФ такие дела относятся к подсудности мировых судей. независимо от цены иска. Такая позиция подтверждена Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов».
Обращаем ваше внимание, что цена иска по требованиям о взыскании неустойки определяется не размером долга. а размером самой неустойки на момент подачи иска мировому судье.

Кто должен делать расчёт неустойки по алиментам?

Расчет неустойки делает взыскатель при подготовке искового заявления в суд. Суд проверяет расчет в судебном заседании и при необходимости уточняет его, о чем делается ссылка в решении суда по делу.

как делать расчет неустойки по алиментам?

Считается одна десятая процента от суммы не уплаченных вовремя алиментов за каждый день просрочки.

подскажите что мне делать бывший муж должен платить в месяц на двоих детей 10500т.р но изо этой суммы перечисляет то 1000т.р то вообще не чего ! сейчас долг составляет больше 100000т.р ! судебный пристав вообще не чего не хочет делать как мне быть

Наталья, можно обратиться к судебному приставу с заявлением об ограничении права на управление автомобилем, о неразрешенным выезда, о расчете задолженности для обращения в суд. Если у должника отсутсвует доход и имущество часто судебный пристав не может взыскать алименты в полном объёме.

Как быть если получено исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам с постановлением о расчёте задолженности по алиментам судебного пристава а я с ним не согласен

Евгений, тогда необходимо в письменном виде составить и подать отзыв на иск (возражение).